+7 (499) 653-60-72 Доб. 817Москва и область +7 (800) 500-27-29 Доб. 419Федеральный номер

Приостановка работ по государственному контракту 44 фз

ЗАДАТЬ ВОПРОС

Приостановка работ по государственному контракту 44 фз

Перейти к содержимому. У вас отключен JavaScript. Некоторые возможности системы не будут работать. Пожалуйста, включите JavaScript для получения доступа ко всем функциям.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Подача запроса разъяснений.

Подряд по госконтракту. Как изменить или расторгнуть договор, ставший убыточным для подрядчика

Практически повсеместно на практике приходится сталкиваться с несоблюдением установленных государственным муниципальным контрактом сроков выполнения работы оказания услуги. Как правило, в арбитражной практике данный вопрос решается просто: за нарушение начального, промежуточного и конечного сроков выполнения работы оказания услуги отвечает подрядчик исполнитель , а не заказчик.

Почему так происходит? Ведь мы знаем, что действия государственного заказчика также являются небезупречными: своевременно не представляет подрядчику необходимую для работы документацию, необоснованно уклоняется от принятия выполненной подрядчиком работы услуги , нарушает сроки оплаты и т.

Главная сложность в том, что государственному муниципальному заказчику особо ничего доказывать не надо: сроки выполнения работы оказания услуги зафиксированы в контракте; если срок наступил, а работа не выполнена услуга не оказана , то виноват в этом подрядчик исполнитель , пока не доказано обратное. Также при обосновании вины подрядчика исполнителя в нарушении срока выполнения работы оказания услуги арбитражные суды нередко ссылаются на положения пункта 1 статьи ГК РФ: подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда непредставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке обработке вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок статья Гражданского кодекса РФ.

Арбитражные суды исходят из того, что поскольку подрядчик не уведомил заказчика в порядке статьи Гражданского кодекса РФ о невозможности выполнения работы или ее приостановлении в связи с наличием указанных обстоятельств, то он не вправе на них ссылаться в обоснование отсутствия своей вины в нарушении срока выполнения работы оказания услуги.

Таким образом, действующее законодательство предусматривает следующие причины нарушения обязательства:. Следовательно, возложение ответственности за нарушение срока выполнения работы оказания услуги только на подрядчика исполнителя с освобождением от ответственности заказчика далеко не во всех случаях основано на законе. В связи с этим весьма примечателен спор между государственным заказчиком и подрядчиком о взыскании неустойки и штрафа за нарушение срока выполнения работы, рассмотренное Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации постановление от 17 декабря г.

Государственный заказчик - правительство Тульской области, Срок исполнения контракта - 10 рабочих дней с момента его подписания. При этом госзаказчик обязался в течение одного рабочего дня после подписания госконтракта передать подрядчику эскизы гербовых бланков.

В свою очередь, подрядчик обязан в течение 3-х рабочих дней с момента получения эскизов передать заказчику контрольные макеты гербовых бланков. Заказчик обязан в течении 2-х рабочих дней с момента получения контрольных макетов гербовых бланков согласовать эти макеты или мотивированно отказаться от их согласования.

По условиям заключенного контракта заказчик должен был направить подрядчику эскизы гербовых бланков Однако данную обязанность заказчик выполнил с просрочкой в 1 день 25 и 26 февраля - выходные дни - Таким образом, просрочка заказчика составила 4 дня с В установленный контрактом 3-х дневный срок, подрядчик Однако комиссия заказчика выявила недостатки, о чем составила протокол от Протоколом от Подрядчик передал гербовые бланки заказчику в полном объеме Заказчик обратился с иском к подрядчику о взыскании неустойки и штрафа за несвоевременное исполнение государственного контракта.

Подрядчик обратился с встречным иском о признании пункта 3. Арбитражный суд Тульской области требование подрядчика о признании недействительным пункта 3. Решение обжаловалось подрядчиком в апелляционном и кассационном порядке, но безрезультатно.

Так в Законе Тульской области от Отменяя принятые по делу судебные решения Президиум ВАС РФ указал следующее: установив факт нарушения подрядчиком срока исполнения обязательства, суды не дали правовой оценки поведению государственного заказчика кредитора и допущенной с его стороны просрочки исполнения Президиум ВАС РФ также отметил, что подрядчик просил суд применить статьи ГК РФ, мотивировав свое ходатайство явной несоразмерностью установленных государственным контрактом штрафов и пеней последствиям нарушенного обязательства.

В частности, размер взыскиваемой с подрядчика неустойки в раза превышает ставку рефинансирования Банка России. Столь разительную разницу заказчик объяснил возможными последствиями нарушения обязательства его предметом - гербовыми бланками, несвоевременное изготовление которых могло бы затруднить работу правительства Тульской области! К тому же подрядчик выполнял работы по изготовлению гербовых бланков без получения аванса. При этом Президиум ВАС РФ допускает возможность применения чрезмерных санкций при наличии обстоятельств особого характера строительство жилья для пострадавших от стихийных бедствий, ремонт дорог в летний период и т.

Президиум ВАС РФ также отметил, что в качестве обоснования несоразмерности неустойки можно приводить в том числе доводы о ее несоразмерности по сравнению с законной неустойкой либо обычно взимаемой по государственным контрактам неустойкой.

Отдельного внимания заслуживает вывод Президиума ВАС РФ о том, что включение в государственный контракт условия, предусматривающего датой окончания оказания услуг является дата утверждения государственным заказчиком акта сдачи-приемки услуг без претензий п. Признание противоречащего закону условия государственного контракта недействительным не требует соблюдения досудебного порядка.

Просрочка кредитора вина заказчика явно имела место: передача эскизов гербовых бланков произведена подрядчику вместо Следовательно, вместо 10 рабочих дней на выполнение работы с Получив Данное обязательство подрядчик выполнил в срок. Поэтому взыскание с подрядчика неустойки и штрафа на дату После отказа Поскольку срок исполнения обязательства продлен заказчиком до его наступления , то взыскание с подрядчика неустойки и штрафа на дату Наибольшую сложность представляет следующий вопрос.

Имела ли место просрочка в 2 дня с 21 по 23 марта? Если имела, то по чьей вине? Формально - просрочка подрядчика имела место.

В первом случае, думаю, усматривается вина подрядчика в просрочке срока выполнения работы. Во втором ситуация сложнее: все зависит от того, по какой причине заказчик повторно отказался согласовывать макет. Если возникли новые, ранее не заявленные требования к макету - то вина заказчика. Особо следует рассмотреть вывод Президиума ВАС РФ о том, продлением государственным заказчиком срока исполнения обязательств, что в принципе исключает просрочку в действиях подрядчика.

Мы видим, что исходя из данной нормы, устанавливая новый срок подрядчику, заказчик сохраняет право на взыскание убытков и неустойки с подрядчика за нарушение срока выполнения работы. Думаю, окончательный ответ зависит от того, по какой причине заказчик повторно отказался согласовывать макет.

Рассмотренное нами постановление Президиума ВАС РФ содержит иной подход к данному вопросу: несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства, наступление которых в виде затруднения работы правительства Тульской области государственным заказчиком не подтверждена , а подрядчик не мог доказать ни при каких условиях. Таким образом, налицо явное отступление от ранее сформулированной Пленумом ВАС РФ презумпции соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства.

Не вызывает никаких сомнений вывод Президиума ВАС РФ о том, что для признании условия государственного контракта недействительным, как, в прочем, и любой иной сделки ее части соблюдение досудебного порядка не требуется. Положения статья Гражданского кодекса РФ не требуют соблюдение досудебных процедур. Напротив, обязательным условием рассмотрения судом требования о расторжении договора, его изменении является представление истцом доказательств направления ответчику соответствующего предложения до обращения в суд пункт 2 статьи Гражданского кодекса РФ.

Включение в государственный контракт условия о том, то датой окончания оказания услуг является дата утверждения заказчиком акта сдачи-приемки услуг без замечаний претензий, действительно позволяет заказчику диктовать свои условия подрядчику исполнителю. Ни о каком равенстве сторон государственного контракта в этом случае не может быть и речи: заказчик под любым предлогом может многократно откладывать срок принятия и оплаты выполненных работ оказанных услуг.

Однако помимо оспаривания подобного условия контракта подрядчик исполнитель может защитить свои интересы иным дополнительным способом:. Некоторые государственные муниципальные заказчики предпочитают работать с проверенными поставщиками товаров, работ и услуг. В этом случае победитель торгов может столкнуться с откровенным саботажем заказчика, имеющим целью избавиться от неугодного контрагента например, посредством досрочного расторжения с ним государственного муниципального контракта.

Все имеющиеся в контракте сомнения должны оперативно устраняться: поставщик подрядчик, исполнитель должен незамедлительно направлять заказчику письменное обращения о разъяснении спорных положений государственного муниципального контракта. Еще лучше, если переписка будет организована посредством отправки телеграмм с уведомлением о вручении, текст отправленной телеграммы подлежит обязательному заверению работниками телеграфа.

Если требуется большая оперативность - можно воспользоваться электронной почтой, факсом например, на телеграфе или отправкой телефонограммы с надлежащей фиксацией отправки сообщения , но с обязательным его дублированием заказным письмом с уведомлением, ценным письмом, курьером или телеграммой.

Данные рекомендации актуальны и в случаях направления заказчику требования о своевременном выполнении им своих обязательств, а равно применимы для заказчика. Более того, предпочтительнее, чтобы до приостановки работ подрядчик исполнитель письменно уведомил об этом заказчика. В рассмотренном случае встречным исполнением заказчика являлись эскизы гербовых бланков - без их получения нельзя изготовить макеты эскизов гербовых бланков, а тем более, сами гербовые бланки.

Следует отметить, что арбитражная практика достаточно противоречива. Поэтому, чтобы снизить свои риски, было бы лучше, если бы подрядчик не дожидаясь отправки заказчиком Также вызывает вопрос бездействие подрядчика, когда он получил от заказчика электронное письмо с сообщением об отправке почтовым сообщением эскизов гербовых бланков.

Разве подрядчик не мог Думаю отсутствие внятных действий со стороны подрядчика во многом и определило столь длительное рассмотрение арбитражными судами данного спора.

Как видим, подрядчику исполнителю намного сложней доказать отсутствие своей вины в нарушении срока выполнения обязательства.

Существенную помощь в этом вопросе может отказать квалифицированный юрист или адвокат. Однако следует признать, что даже высокопрофессиональная помощь, к сожалению, не является безусловной гарантией победы в споре. Демьянчук Александр Владимирович Адвокат. Гарантия качества с года! Кто виноват и что делать? Нарушен срок выполнения работы по государственному муниципальному контракту. Получить помощь. Арбитражный адвокат Помощь в разрешении арбитражных споров: нарушение договора, взыскание убытков, неустойки, неосновательного обогащения и т.

Юридические услуги в строительстве Помощь в разрешении споров в сфере промышленного и гражданского строительства: расторжение договора, взыскание убытков и т.

Экспертный уровень. Ваше имя:. Опишите Вашу ситуацию:. Принципы работы Порядок работы Образцы документов Отзывы клиентов. Москва, 2-я Песчаная, д. Демьянчук — услуги адвоката в Москве , представительство в арбитражном суде Карта сайта. Вы хотите, чтобы я Вам перезвонил?

Акт о приостановке работ как основание продления госконтракта

Практически повсеместно на практике приходится сталкиваться с несоблюдением установленных государственным муниципальным контрактом сроков выполнения работы оказания услуги. Как правило, в арбитражной практике данный вопрос решается просто: за нарушение начального, промежуточного и конечного сроков выполнения работы оказания услуги отвечает подрядчик исполнитель , а не заказчик. Почему так происходит? Ведь мы знаем, что действия государственного заказчика также являются небезупречными: своевременно не представляет подрядчику необходимую для работы документацию, необоснованно уклоняется от принятия выполненной подрядчиком работы услуги , нарушает сроки оплаты и т. Главная сложность в том, что государственному муниципальному заказчику особо ничего доказывать не надо: сроки выполнения работы оказания услуги зафиксированы в контракте; если срок наступил, а работа не выполнена услуга не оказана , то виноват в этом подрядчик исполнитель , пока не доказано обратное. Также при обосновании вины подрядчика исполнителя в нарушении срока выполнения работы оказания услуги арбитражные суды нередко ссылаются на положения пункта 1 статьи ГК РФ: подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда непредставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке обработке вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок статья Гражданского кодекса РФ. Арбитражные суды исходят из того, что поскольку подрядчик не уведомил заказчика в порядке статьи Гражданского кодекса РФ о невозможности выполнения работы или ее приостановлении в связи с наличием указанных обстоятельств, то он не вправе на них ссылаться в обоснование отсутствия своей вины в нарушении срока выполнения работы оказания услуги.

Защита документов

За год Пятым арбитражным апелляционным судом рассмотрено дела, связанных с применением Федерального закона от Изменение и расторжение контракта. Между муниципальным заказчиком и подрядчиком заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дорожного полотна. Таким образом, по контракту была принята и оплачена только часть объемов работ, соответствующая требованиям СНиП и ГОСТ, после чего между сторонами заключено соглашение о расторжении муниципального контракта. Подрядчик представил экспертное заключение о соответствии выполненных работ, работам предусмотренным контрактом.

Договор подряда принято считать одной из сложнейших сделок в гражданском праве. Он имеет массу разновидностей, а также является одним из самых распространенных соглашений, заключаемых в предпринимательской сфере. Объект договора — это всегда выполнение определенных работ, а потому закон предусматривает массу разнообразных требований к сторонам договора, сроки исполнения обязательств, качество проделанных работ и обстоятельства, при которых возможно одностороннее расторжение договора.

Заплатить налоги необходимо до 2 декабря.

Согласно части 1 статьи 48 Закона о контрактной системе, под открытым конкурсом понимается конкурс, при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого конкурса, конкурсной документации и к участникам закупки предъявляются единые требования. Начальная максимальная цена контракта составляет ,00 рублей. В соответствии с протоколом вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе от

Новости Актуальные новости Архив. О суде Правовые основы Полномочия суда Структура суда Президиум суда Кадровое обеспечение Статистика Историческая справка Перечень информационных систем и баз данных Интернет-музей. Контакты Местонахождение Режим работы суда Пропускной режим Обращения и прием граждан Правила поведения в суде Телефонный справочник. Процесс Обращение в суд Госпошлина Депозитный счет Арбитражные заседатели График заседаний по видеоконференц-связи Порядок ознакомления с делами Порядок обжалования судебных актов Примирительные процедуры Экспертные организации Третейские суды. Практика Обобщения судебной практики Решения Арбитражного суда Вологодской области Обсуждаем судебную практику.

Дрючина Алена Владимировна - Адвокат. В связи с частым возникновением ситуации, когда исполнителям предлагается к заключению государственный или муниципальный контракт, правовое регулирование которого определено главой 37 Гражданского Кодекса РФ далее - ГК РФ и Федеральным законом от

Cостояние экономики в России в настоящий момент нельзя назвать простым. Малый и средний бизнес в значительной мере сосредотачивает свое внимание на государственных контрактах, так как именно в этом секторе экономики сосредоточена большая часть расходов бюджета РФ. Но так ли хороши отношения с госзаказчиками? В последнее время суды все чаще защищают интересы бюджета без достаточных к тому оснований. А некоторые решения и вовсе вызывают удивление. Так произошло в одном споре, в котором заказчик сначала отказался от договора, исполнитель оспорил отказ в суде, а затем заказчик взыскал с исполнителя неустойку за просрочку исполнения оставшейся части работ по контракту за тот период, пока длились судебные разбирательства. Подробнее — в материале. Правила государственных закупок определены в федеральных законах от

Мы берем на себя ответственность за вашу безопасность. Мы сделаем все возможное для того, чтобы ваша сделка была выгодной и безопасной. По желанию клиента мы можем полностью исключить его участие в процессе и работать по доверенности.

Звоните прямо сейчас, если хотите получить всестороннюю помощь и поддержку профессионалов. Ведущие специалисты проконсультируют по вопросу недвижимости "Зубастые" юристы на вашей стороне Сколько это стоит. Она была бесплатная, но вместе с тем и очень полезная Получил хорошую консультацию по своему вопросу, убедился в необходимости готовить документы в суд. Обращалась, чтобы восстановить границы участка во Всеволожском районе.

и муниципальных нужд» № ФЗ от (далее – Закон № 44). Какие возможности нам предоставляет Закон № 44, что говорит судебная практика, Изменение видов работ по государственным (муниципальным) контрактам . Если приостановление работ повлечет гибель или повреждение.

Военный адвокат по жилищным вопросам поможет вам: Военный юрист, оказывая помощь клиенту, руководствуется действующими нормами жилищного права и знанием судебной практики предшествующих лет. Своевременная юридическая помощь по жилищным вопросам помогает избежать промахов, не допустив неправомерных действий при защите прав. Юрист предпримет все необходимые процессуальные действия, что поможет добиться быстрого рассмотрения дела и положительного решения суда. Стоимость услуг юриста зависит от сложности дела и длительности его рассмотрения.

На первый взгляд рядовой случай на деле оказывается неразрешимой задачей. Подсказать, ответить на юридические вопросы может только квалифицированный адвокат.

Специализируется на услугах именно в этой отрасли права. Разрешает любые конфликты в этой области права, в совершенстве знает специфику формирования правовой позиции, что позволяет ему обеспечить клиенту сильную защиту в суде. С 2008 года занимается адвокатской деятельностью.

Имеет ли юридическую силу дополнительное соглашение. При аренде квартиры помимо основного договора было подписано доп. Так же было указано,что в случае расторжения договора раньше срока, наниматель выплачивает арендодателю сумму за не прожитые дни, но это доп.

В рамках оказания правовой помощи населению на сайте BelPravo. Приветствуем Вас на сайте BelPravo. Наш сайт создан для правовой поддержки и правового просвещения граждан и юридических лиц.

Комментарии 5
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Светлана

    Да, действительно. И я с этим столкнулся. Можем пообщаться на эту тему. Здесь или в PM.

  2. Млада

    Самоубийство — это побег, а побег — это для трусов.

  3. Каролина

    Замечательно, очень забавное мнение

  4. Любомира

    есть, что выбрать

  5. Конкордия

    Какая нужная фраза... супер, замечательная идея